Приложение №1

к извещению № 21

о проведении запроса котировок

 

Документация на проведение запроса котировок  

на выполнение капитального ремонта ограждения детского лагеря «Парус»

 

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1. Общие данные
1.1.	Заказчик	ГАУ "Дворец молодежи" Забайкальского края
1.2.	Подрядная организация	Определяется по результатам процедуры закупки на право заключения договора
1.3.	Характеристика объекта	Местоположение: Забайкальский край, Читинский район, 26-ой километр трассы «Чита-Новотроицк», левый берег реки «Кручина».
1.4.	Вид работ	Выполнение капитального ремонта ограждения детского лагеря «Парус», расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, 26-ой километр трассы «Чита-Новотроицк», левый берег реки «Кручина».
1.5.	Сроки выполнения работ	Окончательный срок сдачи результата работ в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента внесения предоплаты по договору, но в любом случае работы должны быть выполнены не позднее 01 июня 2013 года
1.6.	Место передачи результатов работ	Забайкальский край, Читинский район, 26-ой километр трассы «Чита-Новотроицк», левый берег реки «Кручина»
2. Основные данные для выполнения работ
2.1.	Основные требования к содержанию работ	- выполнение локального сметного расчета на производимые работы, с учетом перечня и объемов, указанных Заказчиком; - выполнение работ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора.
2.2.	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	- соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ; -соблюдение правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ; - Подрядчик сдает работы по акту приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
2.3.	Основные требования к участникам закупки	Данные о квалификации Подрядчика: Выполнение аналогичных работ в течение последних 2-х лет.
		2. отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица (индивидуального предпринимателя) и/или отсутствие в производстве арбитражного суда заявления о признании участника запроса котировок банкротом и/или акта арбитражного суда о введении в отношении участника запроса котировок процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г.
		3. отсутствие приостановления деятельности участника запроса котировок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.
		4. наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом закупки. Срок действия указанных лицензий или свидетельств не должен истекать в период предполагаемого срока действия договора.
		5. показатели финансово-хозяйственной деятельности участника запроса котировок должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
		6. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.
		7аличие собственного оборудования, специализированного автотранспорта, инженерно-технического персонала и квалифицированного персонала.
2.4.	Заявка на участие в закупке должна содержать	1. общие сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, в том числе фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
		2.  полученную не позднее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не позднее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;
		3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
		4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), а также свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;
		5. решение уполномоченного органа юридического лица (участника размещения заказа) об одобрении сделки, в заключение которой имеется заинтересованность определенных законом лиц или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и указанная сделка заключается в случае победы участника по результатам проведения закупки;
		6. решение уполномоченного органа юридического лица об одобрении сделки, в заключении которой имеется заинтересованность определенных законом лиц или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и указанная сделка заключается для предоставления обеспечения установленного ст. 15-17 настоящего положения;
		7. в случае предоставления заявки лицом, не являющимся непосредственно поставщиком (подрядчиком, исполнителем), но действующим от имени и в интересах последнего, документы, либо их надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие полномочия лица в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.
		8. документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям, установленным  п.2.3. настоящего задания, либо указывается в заявке.
3. Состав работы
3.1.	Вид работ	1.   Ремонт ограждения лагеря «Парус», в том числе: Копание ям для столбов (глубина до 0,7 м) – 40 шт. Ремонт металлических ограждений (мелкий) – 287 кв.м.  Устройство бетонных фундаментов под столбы – 2,2 куб.м. Смена отдельных частей металлического ограждения – 183,2 кв.м Окраска маслеными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград – 102,00 кв.м. Разборка фундаментов бетонных – 2,2 куб.м. Засыпка в ручную траншей и ям – 2,52 куб.м. Планировка площадей ручным способом – 71,31 кв.м. Подрядчик обеспечивает выполнение работ из своих материалов и на своем оборудовании.
4. Финансовая обеспеченность
4.1.	Стоимость выполняемых работ	- Первоначальная максимальная стоимость определена в сумме 285 000,00 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. - Окончательная стоимость определяется по результатам проведения запроса котировок, с учетом стоимости работ, предложенной участником заказа.
4.2.	Порядок формирования цены договора (договора) (цены лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)	В цене договора учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена сформирована с учетом НДС. При этом для Подрядчика размер НДС внутри цены формируется исходя из его режима налогообложения. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора.
4.3.	Порядок оплаты работ	Заказчик производит оплату в следующем порядке: 3.3.1. Заказчик вносит аванс в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости работ по договору на основании выставленного счета. 3.3.2. Окончательный расчет за выполненные по настоящему договору работы осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) и выставленных Подрядчиком счета и счет-фактуры.

 

Приложение № 2

к документации на проведение

запроса котировок

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма описи документов, предоставляемых для участия
в запросе котировок  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в запросе котировок
 на право заключения договора  
на выполнение капитального ремонта ограждения детского лагеря «Парус»

Настоящим ___________________________________________________________________

(наименование организации-Участника размещение заказа)

подтверждает, что для участия в запросе котировок  на право заключения договора  нами направляются ниже перечисленные документы

 

№ п\п	Наименование	Кол-во страниц
1.	Заявка на участие в запросе котировок
	Локальный сметный расчет на планируемые по договору работы
	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) (ненужное вычеркнуть/удалить)
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (Приказ о назначении руководителя), либо  доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа
	Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), а также свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;
	документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям, установленным  п.2.3. документации
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником размещения заказа
	Итого количество страниц

 

Руководитель организации ________________________________ / __________________/

                                                                                             ^{(подпись)                                                    (расшифровка подписи)}

 

 

Форма заявки на участие в запросе котировок

 

На бланке организации

Дата, исх. номер

 

ГАУ «Дворец молодежи» Забайкальского края

Директору Константиновой Марине Борисовне

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения договора на

выполнение капитального ремонта ограждения детского лагеря «Парус»

1. Изучив Документацию о запросе котировок на право заключения вышеупомянутого договора

_____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

 в лице, ______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________

(наименование, дата и номер документа)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить  предусмотренные документацией работы в соответствии с требованиями документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.1. Локальный сметный расчет [оформляется в виде приложения с учетом требований документации].

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации, влияющими на стоимость выполняемых работ. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении договора и составляет _________________________ рублей.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы, необходимые для выполнения работ по предмету закупки, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работу в соответствии с требованиями документации и согласно с нашими предложениями, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нашей организации не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 %  балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Стоимость имущества общества (валюта баланса) по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату составляет _________________ рублей.

Нами были выполнены следующие аналогичные работы:______________________

__________________________________________________________________________

(наименование организации – Заказчика, телефоны)

8. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

9. Настоящим подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями наших котировок, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола с результатами проведения запроса котировок.

11. В случае если наши предложения будут лучшими после котировок победителя закупки, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации о запросе котировок и условиями нашей заявки.

12. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон работника организации – Участника, e-mail)

_____________________________________________________________________________

Все сведения о проведении закупки просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить договор в период с момента получения протокола и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях нашей заявки.

15. Настоящая заявка действует до завершения процедуры запроса котировок.

16. [Указывается юридический и фактический адреса, ИНН, КПП участника размещения заказа]

17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________ __________________________________________________________________________

18. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

 

Руководитель организации _____________________ / __________________/

                                                                                             ^{(подпись)                             (расшифровка подписи)}

Главный бухгалтер              ______________________ / __________________/

^{МП                                                                                       (подпись)                             (расшифровка подписи)}

 

^{Примечание: текст, выделенный курсивом,  является пояснением по заполнению заявки и подлежит замене и удалению в окончательном варианте.}

Проект

Договор  № _________

на выполнение капитального ремонта ограждения детского лагеря «Парус»

 

 г. Чита                                                                                           «____»  сентября 2012 года

 

 Государственное автономное учреждение «Дворец молодежи» Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Константиновой Марины Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны

и__________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора.

1.1.  По результатам проведения запроса котировок (протокол № 21 от «___» __________ 2012г.) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает обязательство выполнить собственными и привлеченными силами и из своих материалов и на своем оборудовании капитальный ремонт ограждения детского лагеря «Парус», расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, 26-ой километр трассы «Чита-Новотроицк», левый берег реки «Кручина», в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом (приложение № 1 к настоящему договору) и сдать результаты  работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в порядке, сроки и на условиях настоящего договора.

1.2. Работы выполняются Подрядчиком в течение в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента внесения предоплаты по договору (в соответствии с п. 3.3. договора), но в любом случае работы должны быть выполнены не позднее 01 июня 2013 года. Допускается досрочное выполнение работ.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ  (КС-2) Заказчиком или его уполномоченным представителем.

 

2. Обязанности  и права сторон.

          2.1. Обязанности Подрядчика:

     2.1.1.Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные договором, с соблюдением условий охраны труда и техники безопасности, правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ,  и сдать работу Заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ.

2.1.2.      Обеспечить качество и результат всех работ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора.

2.1.3.      Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ. Используемые материалы должны быть новыми ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество.

2.1.4.      Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы.

2.1.5.      Предоставлять по первому требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением договора.

2.1.6.      Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности технической документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.7.  Отвечать на претензию в течение трех календарных дней со дня её получения.

2.1.8.   Освободить по завершении Работ по настоящему Договору Объект и (или) его территорию от механизмов и инструментов.

2.1.9.  Обеспечить систематическую уборку мусора с Объекта и прилегающей к нему территории, а также окончательную уборку Объекта перед сдачей результата работ.

2.1.10.  Нести ответственность и устранить все последствия за свой счет в случае повреждения помещений, инженерных систем и иного имущества Заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору.

2.1.11.  В случае привлечения субподрядчиков письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядчиков.

2.1.12.  Передать результат выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3)

2.2.       Права Подрядчика:

2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения договора.

2.2.2. Привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных объемов и видов работ.

2.3.       Обязанности Заказчика:

2.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ в течение срока выполнения работ.

2.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы либо по истечении срока выполнения работ. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.3.  Назначить представителя, осуществляющего технический надзор и контроль за качеством выполняемых Работ по Договору. Представитель Заказчика для проверки выполняемых Работ имеет право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода проведения работ. При этом назначенный представитель Заказчика не  вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.4.  Осуществлять оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Обязательства Заказчика по оплате работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3.5.  В течение 3 (трех) рабочих дней после получения рассмотреть и, в случае отсутствия замечаний согласовать и подписать Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), либо направить Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.

2.4.       Права Заказчика:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком согласно техническому заданию, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению работ.

2.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.4.3. Устранить недостатки, выявленные в работе Подрядчика, и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков или удержать стоимость работ по их устранению (в том числе материалов) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по настоящему договору.

2.4.4. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанные с выполнением  договора. 

2.4.5. Вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становиться явно невозможно.

 

1. Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Цена договора составляет __________________________________ руб. в том числе НДС –  ______________________.

3.2. В цене договора  учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение дорожно-строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора.

3.3. Заказчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:

3.3.1. Заказчик вносит аванс в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости работ по договору на основании выставленного счета.

3.3.2. Окончательный расчет за выполненные по настоящему договору работы осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) и выставленных Подрядчиком счета и счет-фактуры.

3.4. Счет и счет-фактура представляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение 5 /пяти/ дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.

1. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1.            Передача выполненных работ производится в соответствии с действующими нормами и правилами на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

4.2.            Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) представляются Подрядчиком по окончанию работ. Заказчик, при отсутствии замечаний по объемам и качеству выполненных работ, обязан рассмотреть и подписать указанные документы в течение 3 (трех) календарных дней. В случае наличия замечаний Заказчик дает письменный мотивированный отказ от приемки работ, с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

4.3.            О готовности сдать работы Подрядчик уведомляет Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней после завершения Работ по настоящему Договору.

4.4.            Подрядчик не освобождается от выполнения обязательств, оговоренных условиями настоящего Договора, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта о приемке выполненных работ, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте.