20марта
12марта
7марта
3марта
18октября
8февраля
24января
4января
4января
25декабря
Фото
29 декабря 2018
Рождество со вкусом шоколада
Комментарии
Закупки
Документация на проведение запроса котировок на выполнение капитального ремонта ограждения детского лагеря «Парус» (продолжение)

5. Качество работ и гарантийные обязательства.

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора.

5.2. Подрядчик устанавливает на выполненный объем работ 5 (пять) лет гарантии с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

5.3. Остаточный срок годности на момент использования материалов не менее 50 % срока годности установленного изготовителем.

5.4. Гарантии качества предоставляются на весь объем применяемых материалов и выполненные Подрядчиком работы.

5.5. Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены договора.

5.6. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока производится за счет Подрядчика в срок, согласованный с Заказчиком, но не превышающий 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков.

5.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

 

  1. 6.                  Ответственность сторон.

6.1. Сторона, нарушившая условия договора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.3. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда,  экологических норм, правил пожарной безопасности при выполнении работ по предмету договора - односторонняя, возлагается на Подрядчика.

6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени:

- в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки до фактического выполнения всего объема работ.

6.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых им дорожно-строительных материалов, а также за качество выполненной работы в пределах гарантийного срока.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы возникших после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.7.1. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по договору. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

6.7.2. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 6.7.1. договора, возмещает другой Стороне понесённые последней убытки.

6.7.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.7. срок выполнения Стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.8. Существенным нарушением договора  считается любое из следующих нарушений:

- если Подрядчик не приступает к работе в течение 10 (Десяти) дней с даты начала работ по договору;

- если Подрядчик не выполнил работы по договору на дату окончания срока выполнения работ.

  1. 7.        Срок действия договора.

7.1.  Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

 

  1. 8.        Прочие условия.

8.1. Все споры и разногласия по исполнению договора или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Забайкальского края.

8.2. В вопросах, не урегулированных договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.4. В случае одностороннего отказа от исполнения договора Заказчик направляет Подрядчику уведомление. Такое уведомление должно быть составлено в письменной форме, содержать причину отказа. Односторонний отказ Заказчика от исполнения договора влечет его расторжение в силу части 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.5. Все приложения являются неотъемлемой частью договора.

8.6. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить другу друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 7 – дневный  срок представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

8.7. Датой надлежащего уведомления (в том числе при отправке Стороной предложения о расторжении Договора) Стороны признают  дату  отправки одной Стороной договора другой Стороне соответствующего документа заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.8. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями.

8.9. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Подрядчика, два экземпляра для Заказчика и содержит 3 листа.

8.10. Ответственным по настоящему договору со стороны Заказчика является __________. 

 

  1. 9.                  Реквизиты и подписи сторон