|
Фото       29 декабря 2018 Рождество со вкусом шоколада
Комментарии
|
Закупки
ТОРГИ № 1 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ КОНЦЕРТНО-СПОРТИВНОГО ЗАЛА ОБЪЕКТА ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в торгах
Настоящим ____________________________________________________ (наименование участника размещения заказа) подтверждает, что для участия в торгах № ____ на право заключения договора на _____________________________________________________ направляются следующие документы:
Приложение №1 к документации о торгах На бланке организации (дата, исх. Номер)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
на право заключения договора _________________________________________________________________________ Торги №_____ наименование торгов ______________________________. Изучив документацию о торгах на право заключения вышеуказанного договора, а также положение «О порядке проведения торов» ___________________________________________ (наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), в лице, _______________________________________________________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица сообщает о согласии участвовать в торгах на условиях, установленных в документации, и направляет настоящую заявку на участие в торгах. 1. Мы согласны поставить товар, являющийся предметом торгов, осуществить его монтаж и пуско-наладочные работы, в установленные сроки и в полном соответствии с документацией (техническим заданием) Заказчика в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящих торгов. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения торгов. 2. Мы ознакомлены с материалами документации о торгах, влияющими на стоимость поставляемого товара, его монтажа и пуско-наладочные работы, согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для осуществления поставки товара, его монтажа и пуско-наладочные работы по предмету торгов, товар будет в любом случае поставлен, а работы по его монтажу и пуско-наладке выполнены, в полном соответствии с Техническим заданием Заказчика в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 3. Если наше ценовое предложение будет принято, мы берем на себя обязательство поставить товар, выполнить его монтаж и провести пуско-наладочные работы, в соответствии с требованиями документации о торгах и нашего ценового предложениям, которое мы просим включить в договор. 4. В случае, если мы будем признаны победителями торгов, то берем на себя обязательства подписать договор на поставку товара ________________________________________________ в соответствии с требованиями документации о торгах, в срок указанный в нашей заявке на участие в торгах. 6. Настоящей заявкой на участие в торгах сообщаем, что в отношении ________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом, государственным заказчиком нами уполномочен
Все сведения о проведении торгов просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать) 8. Согласен со штрафными санкциями, предусмотренными проектом договора, содержащимся в документации о торгах. 9. Настоящая заявка на участие в торгах действительна до завершения процедуры торгов (подписания договора). 10. К заявке прилагаются документы, предусмотренные пунктом 1 документации о торгах согласно описи документов.
М.П.
Приложение 2 к документации о торгах
Рекомендуемые формы Анкеты участника торгов. Ф-1. Общие сведения: Юридические лица
Заполнение граф 3, 4, 7,8 не является обязательным Руководитель организации М.П.
Ф-2. Общие сведения: Физические лица, в том числе граждане-предприниматели без образования юридического лица
подпись, Ф.И.О.
М.П. Приложение 3 к документации о торгах
На бланке организации Дата, исх. номер ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г.__________________________________________________________________________ (место выдачи доверенности) __________________________________________________________________________ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) Физическое лицо, юридическое лицо – участник размещения заказа: ____________________________________________________________(далее – доверитель) (Наименование участника размещения заказа) в лице________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность) действующий (ая) на основании_________________________________________________ (устава, доверенности, положения и т.д.) доверяет __________________________________________________(далее представитель) (фамилия, имя, отчество, должность) паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _________
представлять интересы доверителя на торгах ________________________________________________ ( указать наименование предмета торгов) проводимом __________________________________________________________________ (указать наименование Заказчикан). Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения торгов подавать предложения о цене договора, отказаться от участия в торгах, подписывать протокол торгов. Подпись _________________________________________________________ удостоверяем. (Ф.И.О. представителя) (Подпись представителя) Доверенность действительна по «____» ____________________ 200_ г. Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.) М.П.
Приложение № 4 к документации о торгах
Руководитель Участника торгов (или уполномоченный представитель)_________________ (Фамилия И.О.) (подпись)
Главный бухгалтер _________________ (Фамилия И.О.) М.П. (подпись) (при наличии) Предложение об условиях исполнения договора (описание характеристик предлагаемого товара и квалификации Участника торгов, срока поставки, гарантия )
Наименование участника________________________________________________________
Квалификация участника:
количество выполненных заказов по поставке товара, являющегося предметом торгов _________________________________________________________________ (количество выполненных заказов)
наличие в штате участника торгов штатных специалистов по монтажу и обслуживанию товара, являющегося предметом торгов _________________.
Срок поставки товара ____________________________. Срок гарантии поставщика на товар ____________________.
Руководитель Участника торгов (или уполномоченный представитель)_________________ (Фамилия И.О.) (подпись)
Главный бухгалтер _________________ (Фамилия И.О.) М.П. (подпись) (при наличии)
СПЕЦИФИКАЦИЯ поставляемого оборудования, работ по монтажу оборудования, выполнению пуско-наладочных работ с выделенными ценовыми показателями по каждой позиции
ИТОГО: _______________ (________________)
Руководитель Участника торгов (или уполномоченный представитель)_________________ (Фамилия И.О.) (подпись)
Главный бухгалтер _________________ (Фамилия И.О.) М.П. (подпись) (при наличии) Приложение 5 к документации о торгах Проект
ДОГОВОР технического оснащения концертно-спортивного зала объекта «Мегаполис-спорт» ГАУ «Дворец молодежи» Забайкальского края
г. Чита «___» ___________ 2011 г.
Государственное автономное учреждение «Дворец молодежи» Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Константиновой Марины Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующе___ на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола по торгам от «09» декабря 2011 г. № ____________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и общие условия 1.1. Поставщик, обязуется передать Заказчику, в обусловленный настоящим договором срок оборудование, указанное в техническом задании (приложение № 1 к настоящему договору) (далее по тексту – «Оборудование»), произвести монтаж и пуско-наладочные работы Оборудования (далее – Работы), в концертно-спортивном зале, здания «Мегаполис спорт», расположенном по адресу: г. Чита, ул. Генерала Белика, 41 (далее – Зал). 1.2. Поставщик обязан поставить Оборудование Заказчику и произвести Работы до «__» __________ 20___ г.
2. Права и обязанности Сторон 2.1. При исполнении настоящего договора Поставщик обязан: 2.1.1. Поставить Оборудование надлежащего качества, произвести качественные Работы в Зале в точном, соответствии с требованиями технического задания, и в установленные настоящим договором сроки. 2.1.2. Передать Заказчику всю техническую и нормативную документацию на Оборудование. 2.1.3. Преступить к поставке Оборудования и к Работам в течение 15 дней с момента получения от Заказчика предварительной оплаты, в соответствии с п. 5.2. настоящего договора. 2.1.4. Осуществлять Работы в Зале с соблюдением норм регулирующих работы по монтажу Оборудования, с соблюдением строительных норм и правил, правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил поведения в общественных местах. 2.1.5. При осуществлении Работ бережно относиться к имуществу Заказчика, в том числе рационально использовать коммунальные ресурсы Заказчика. 2.1.6. После осуществления Работ осуществить уборку в помещении Зала. 2.1.7. Незамедлительно сообщать Заказчику о случаях аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных событий, произошедших в Зале и немедленно принимать все необходимые меры к их устранению. 2.1.8. Заменять некачественное Оборудование и устранять недостатки его монтажа в соответствии с условиями настоящего договора. 2.1.9. Соответствующим распорядительным документом назначить лицо, ответственное за поставку Оборудования и проведения Работ, передать Заказчику надлежащим образом заверенную копию распорядительного документа и контактный телефон данного лица. 2.1.10. Незамедлительно устранять нарушения условий настоящего договора, касающиеся порядка и способов проведения Работ, а также выполнять иные требования Заказчика, имеющие отношения к существу данного договора и условий его исполнения. 2.1.11. Исполнять все условия настоящего договора. 2.2. При исполнении настоящего договора Поставщик имеет право: 2.2.1. Самостоятельно определять порядок, способы поставки Оборудования и порядка проведения Работ, с учетом требований настоящего договора. 2.2.2. Давать Заказчику свои предложения по поводу исполнения условий настоящего договора. 2.2.3. Привлекать к Работам третьих лиц с согласия Заказчика. 2.3. При исполнении настоящего договора Заказчик обязан: 2.3.1. Принять Оборудование и Работы у Поставщика и оплатить последнему причитающееся ему вознаграждение. 2.3.2. Предоставить Поставщику Зал в состоянии, позволяющем проведение Работ, в течение 5 дней с момента получения от Поставщика уведомления о его готовности к проведению Работ. 2.3.3. Незамедлительно сообщать Поставщику о случаях аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных событий, произошедших в Зале и (или) в других помещениях здания и немедленно принимать все необходимые меры к их устранению. 2.3.4. Назначить лицо, ответственное за контроль Работ и передать его контактный телефон Подрядчику. 2.1.9. Исполнять все условия настоящего договора. 2.4. При исполнении настоящего договора Заказчик имеет право: 2.4.1. На любом этапе поставки или проведения Работ осуществлять контроль работы Поставщика. 2.4.2. Давать Поставщику указания, касающиеся процесса поставки и (или) проведения Работ.
3. Прием Оборудования и результатов Работ 3.1. Прием Оборудования и результатов Работ осуществляется уполномоченными на то соответствующими доверенностями представителями Сторон, либо их руководителями. 3.2. О готовности к передаче Оборудования и результатов Работ Подрядчик извещает Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня. 3.3. По результатам приема Оборудования и результатов Работ Сторонами составляется и подписывается соответствующий акт, в течение 10 рабочих дней с момента процедуры приемки. В случае если у Заказчика имеются замечания по поводу качества Оборудования и результатов Работ, он вправе отказаться от подписания акта о приемке, изложить свои замечания в письменном виде и передать их Подрядчику. 3.4. Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком в процессе приемки Оборудования и результатов Работ недостатки и изложенные в письменной форме, в течение 15 дней, и известив об этом Заказчика провести совместно с ним повторную процедуру приема Оборудования и результатов работ по его монтажу.
4. Качество Оборудования 4.1. На Оборудование и результаты Работ устанавливается гарантийный срок ________________. 4.2. Гарантийный срок начинается с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Заказчиком результатов Работ. 4.3. В период действия гарантийного срока на Оборудование и результаты Работ Подрядчик обязан за счет собственных средств устранять все недостатки работы Оборудования, либо заменять Оборудование ненадлежащего качества, если не докажет, что они (недостатки) возникли по вине Заказчика или третьих лиц. 4.4. Устранение недостатков и (или) замена Оборудования ненадлежащего качества производиться Подрядчиком в течение 15 дней с момента получения уведомления от Заказчика.
5. Цена договора и порядок расчетов 5.1. За поставленное Оборудование и выполненные Работы Заказчик выплачивает Поставщику денежную сумму в размере _____________ (____________________) рублей. 5.2. В цену договора, включены все расходы Поставщика, на закупку Оборудования, проведения Работ, перевозку Оборудования до места монтажа, страхование, уплату таможенных платежей, налогов и сборов и иных обязательных платежей. Изменение цены договора возможно только по взаимному согласию Сторон. 5.3. Заказчик производит предварительную оплату в размере 30% от суммы договора, оставшиеся 70% цены оплачиваются Заказчиком по факту поставки оборудования, после окончания работ по монтажу, пуско-наладке и подписания передаточных актов.
6. Ответственность сторон 6.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Оборудования, и сдачи результатов Работ, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5% от цены настоящего договора, за каждый день прострочки и уплаты упущенной выгоды Заказчика. 6.2. В случае просрочки Заказчиком срока на оплату поставленного Оборудования и проведенных Работ, («01» июля 2012 г.) Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,5% от цены настоящего договора, за каждый день прострочки. Заказчик освобождается от вышеуказанных санкций в случае не поступления ему финансирования на оплату Оборудования и работ по его монтажу. 6.3. Поставщик несет полную ответственность за вред причиненный имуществу Заказчика и (или) его работникам, третьим лицам в ходе проведения Работ, а также за вред имуществу Заказчика и (или) его работникам, третьим лицам, жизни и здоровью граждан, в ходе использования Оборудования в период действия гарантийного срока, если не докажет, что вред возник не по его вине. 6.4. Заказчик вправе удержать из вознаграждения Поставщика размер причиненного Поставщиком ему ущерба, либо ущерба причиненного Поставщиком третьим лицам, обязанность по возмещению которого возлагается на Заказчика, а также размер неустойки и упущенной выгоды. 6.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего договора, Заказчик вправе воспользоваться предоставленными Поставщиком гарантиями об исполнении договора и гарантиями на поставленное Оборудование и выполненные Работы (безотзывная банковская гарантия, безотзывной аккредитив в банке, договор поручительства). 6.6. Стороны также несут иную ответственность перед друг другом и третьими лицами в соответствии с законодательством РФ.
7. Прочие условия. 7.1. Настоящий договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 7.2. Все приложения к договору, составляют его неотъемлемую часть. 7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Если Стороны не придут к согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Забайкальского края.
8. Срок действия договора и порядок его расторжения 8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами возложенных на них обязанностей. 8.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом Поставщика не менее чем за 10 дней, и возместив Поставщику прямые и действительные расходы, пущенная выгода Поставщика в данном случае возмещению не подлежит.
9. Реквизиты и подписи Сторон
___________________________ ГАУ «Дворец молодежи» Забайкальского края _______________ Директор
______________/_______________/ ______________ М.Б. Константинова |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
