20марта
12марта
7марта
3марта
18октября
8февраля
24января
4января
4января
25декабря
Фото
29 декабря 2018
Рождество со вкусом шоколада
Комментарии
Закупки
Конкурсная документация на выполнение работ по благоустройству парка «Победы»

                                                                                                                      Приложение №1

к извещению № 8

о проведении открытого конкурса

 

Конкурсная документация

на выполнение работ по благоустройству парка «Победы»

 

№ п/п

Перечень основных требований

Содержание требований

1. Общие данные

1.1.

Заказчик

ГАУ "Дворец молодежи" Забайкальского края

1.2.

Подрядная организация

Определяется по результатам конкурса на право заключения договора

1.3.

Характеристика объекта

Местоположение: г.Чита, ул. Генерала Белика (парк)

1.4.

Вид работ

Устройство асфальтового покрытия пешеходных дорожек толщиной 4 см из мелкозернистой асфальтобетонной смеси.

Устройство выравнивающего слоя пешеходных дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси

1.5.

Сроки выполнения работ

Окончательный срок сдачи результата работ 01.08.2012,

1.6.

Место передачи результатов работ

г.Чита, ул. Генерала Белика (парк)

2. Основные данные для выполнения работ

2.1.

Исходные данные для разработки документов, предоставляемые Заказчиком

  1. В соответствии с генеральным планом парка «Победы и Ботанического сада» разработанным, ЗАО «Проектная компания».
  2. Работы выполняются на основании имеющихся пешеходных дорожек.

 

2.2.

Основные требования к содержанию работ

- выполнение работ в соответствие с Техническим заданием (приложение №1 к настоящей конкурсной документации);

- выполнение работ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора;

- используемые дорожно-строительные материалы, должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ;

- используемые дорожно-строительные материалы, должны быть разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество.

- требования к безопасности работ: ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, экологических норм, правил пожарной безопасности при выполнении работ по предмету конкурса - односторонняя, возлагается на Подрядчика.

- требования к результатам работ: подписанный акт выполненных работ.

2.3.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости).

 

1. срок предоставления гарантий качества:

 - на работы – 5 лет с даты подписания акта выполненных работ;

- остаточный срок годности на момент использования дорожно-строительных материалов, не менее 50 % срока годности установленного изготовителем.

2. объем представления гарантий качества:

- гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем применяемых дорожно-строительных материалов  и выполненные Подрядчиком работы;

- Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах предложенной цены договора.

2.4.

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

 - соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

-соблюдение правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

- Подрядчик сдает работы по акту выполненных работ Заказчику, при сдаче выполненных работ Заказчику передаются комплект исполнительной документации, подтверждающий происхождение, безопасность и качество применяемых дорожно-строительных материалов.

2.5.

Основные требования к участникам конкурса

1.  Данные о квалификации Подрядчика:

1.1. стаж работы инженерно-технического персонала Подрядчика

2. Перечень исполненных проектов аналогичного профиля за последние 3 года.

3. отсутствие процедуры ликвидации участника конкурса - юридического лица (индивидуального предпринимателя) и/или отсутствие в производстве арбитражного суда заявления о признании участника Открытого конкурса банкротом и/или акта арбитражного суда о введении в отношении участника открытого конкурса процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г.

4. отсутствие приостановления деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи конкурсной заявки.

5. наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом открытого конкурса. Срок действия указанных лицензий или свидетельств не должен истекать в период предполагаемого срока действия договора.

6. показатели финансово-хозяйственной деятельности участника открытого конкурса должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

7. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

2.6.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать

1. сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, в том числе фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2.  полученную не позднее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не позднее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), а также свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;

5. решение уполномоченного органа юридического лица (участника размещения заказа) об одобрении сделки, в заключение которой имеется заинтересованность определенных законом лиц или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и указанная сделка заключается в случае победы участника по результатам проведения закупки;

6. решение уполномоченного органа юридического лица об одобрении сделки, в заключении которой имеется заинтересованность определенных законом лиц или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и указанная сделка заключается для предоставления обеспечения установленного ст. 15-17 настоящего положения;

7. в случае предоставления заявки лицом, не являющимся непосредственно поставщиком (подрядчиком, исполнителем), но действующим от имени и в интересах последнего, документы, либо их надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие полномочия лица в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

8. документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям, установленным  п.2.5. настоящего задания

3. Состав работы

3.1.

Вид работ

В соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящей документации).

4. Финансовая обеспеченность

4.1.

Стоимость выполняемых работ

- Первоначальная максимальная стоимость определена в сумме 1 879 594,86 (один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот девяноста четыре) рубля 86 копеек.

- Окончательная стоимость определяется по результатам проведения открытого конкурса, с учетом стоимости работ, предложенной участником заказа.

4.2.

Порядок формирования цены договора (договора) (цены лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

В цене договора учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение дорожно-строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена сформирована с учетом НДС. При этом для Подрядчика размер НДС внутри цены формируется исходя из его режима налогообложения. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора.

4.3.

Порядок оплаты работ

По факту выполнения работ после подписания Акта приема-передачи выполненных работ. Оплата производится в течение 30 дней с момента подписания акта приема-передачи работ.

 


Приложение № 1

к конкурсной документации

 

 

Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству парка «Победы»

 

 

Характеристика работ:

Асфальтирование выполнить с применением горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Г марка 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.

Толщина слоя асфальтобетона при ремонте проездов и асфальтировании участка дороги  - не менее 5 см, тротуара – не менее 4 см.

 

Требования к выполняемым работам:

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП III-10-75, ГОСТ 9128-97.

 

Перечень лотов и объемы работ:

 

Место нахождения объекта ремонта

Ед. изм.

Объем работ

 

2

3

4

1

Устройство асфальтового покрытия пешеходных дорожек толщиной 4 см из мелкозернистой асфальтобетонной смеси.

кв.м.

3 772,0

2

Устройство выравнивающего слоя пешеходных дорожек из мелкозернистой асфальтобетонной смеси

тн

91,0

 

 

 

Сроки выполнения работ:

В срок до 01 августа 2012 года.

 

Требуемая гарантия качества выполненных работ:

5 (пять) лет со дня сдачи результата работ.

 

 

 

Заместитель директора                                                                           В.П. Бутрий

 

Приложение № 2

к конкурсной документации

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма описи документов, предоставляемых для участия
в открытом конкурсе

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе
 на право заключения договора  
на выполнение работ по благоустройству парка «Победы»

 

Настоящим ___________________________________________________________________

(наименование организации-Участника размещение заказа)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе  на право заключения договора  на выполнение работ по благоустройству парка «Победы»

нами направляются ниже перечисленные документы

 

№ п\п

Наименование

Кол-во

страниц1.       

1

Заявка на участие в открытом конкурсе

 

2

График  выполнения этапов работ

 

3

Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ

 

4

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) (ненужное вычеркнуть/удалить)

 

5

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (Приказ о назначении руководителя), либо  доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа

 

6

Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), а также свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;

 

7

документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям, установленным  п.2.5. конкурсной документации

 

8

Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником размещения заказа

 

 

Итого количество страниц

 

 

 

Руководитель организации ________________________________ / __________________/

                                                                                                                 (подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

 

 

Форма заявки на участие в открытом конкурсе

 

На бланке организации

Дата, исх. номер

 

ГАУ «Дворец молодежи» Забайкальского края

Директору Константиновой Марине Борисовне

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения договора  на выполнение работ по благоустройству парка «Победы»

 

1. Изучив Документацию об открытом конкурсе на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

 в лице, ______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________

(наименование, дата и номер документа)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить  предусмотренные техническим заданием на выполнение работ по благоустройству парка «Победы» работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.2. График выполнения этапов работ [оформляется в виде приложения с учетом требований Конкурсной документации].

3.3.  Срок, объём и условия предоставления гарантии качества выполненных работ: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________  [указывается срок, объём и условия предоставления гарантий с учётом требований конкурсной документации]

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость выполняемых работ. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя  стоимость _____________________________________________ [указывается все, что включено в стоимость работ] и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении договора.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы, необходимые для выполнения работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работу в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно с нашими предложениями, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нашей организации не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 %  балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Стоимость имущества общества (валюта баланса) по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату составляет _________________ рублей.

8. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

9. Настоящим подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола с результатами проведения открытого конкурса.

11. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе и условиями наших предложений.

12. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон работника организации – Участника, e-mail)

_____________________________________________________________________________

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить договор в период с момента получения протокола конкурса и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений.

15. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.

16. [Указывается юридический и фактический адреса, ИНН, КПП участника размещения заказа]

17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________ __________________________________________________________________________

18. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

 

Руководитель организации _____________________ / __________________/

                                                                                                                 (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер              ______________________ / __________________/

МП                                                                                                          (подпись)                                    (расшифровка подписи)

 

Примечание: текст, выделенный курсивом,  является пояснением по заполнению заявки и подлежит замене и удалению в окончательном варианте.