20марта
12марта
7марта
3марта
18октября
8февраля
24января
4января
4января
25декабря
Фото
29 декабря 2018
Рождество со вкусом шоколада
Комментарии
Закупки
Документация на проведение запроса предложений на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям

Приложение №1

к извещению № 11

о проведении запроса предложений

 

Документация на проведение запроса предложений  

на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям

 

№ п/п

Перечень основных требований

Содержание требований

1. Общие данные

1.1.

Заказчик

ГАУ "Дворец молодежи" Забайкальского края

1.2.

Подрядная организация

Определяется по результатам процедуры закупки на право заключения договора

1.3.

Характеристика объекта

Местоположение: г.Чита, ул. Генерала Белика (парк)

1.4.

Вид работ

Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на земельном участке (кадастровый номер 75:32:010706:18), расположенном по адресу: г.Чита, ул. Генерала Белика (парк), в соответствии с техническим заданием проектной организации (приложение №1 к настоящему заданию), в том числе:

  • Инженерно-геологическая рекогносцировка территории,
  • Механическое колонковое бурение скважин,
  • Лабораторные работы

 

1.5.

Сроки выполнения работ

Окончательный срок сдачи результата работ в течение 20 дней с момента подписания договора.  

1.6.

Место передачи результатов работ

г.Чита, ул. Богомягкова, дом 23, пом. 4/1

2. Основные данные для выполнения работ

2.1.

Исходные данные для разработки документов, предоставляемые Заказчиком

  1. Техническое задание проектной организации (приложение № 1 к настоящей документации)
  2. Кадастровый паспорт земельного участка

2.2.

Основные требования к содержанию работ

- выполнение работ в соответствие с Техническим заданием (приложение №1 к настоящей конкурсной документации);

- выполнение работ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, ГОСТов, СНиП 11-02-96 и СП-11-105-97, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора;

требования к результатам работ:

выполнение письменного технического отчета выполненных изысканий в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

2.3.

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

 - соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

-соблюдение правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

- Подрядчик сдает работы по акту выполненных работ Заказчику, при сдаче выполненных работ Заказчику передаются комплект исполнительной документации.

2.5.

Основные требования к участникам закупки

1.  Данные о квалификации Подрядчика:

1.1. стаж работы инженерно-технического персонала Подрядчика не менее трех лет.

2. Перечень исполненных проектов аналогичного профиля за последние 3 года.

3. отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица (индивидуального предпринимателя) и/или отсутствие в производстве арбитражного суда заявления о признании участника запроса предложений банкротом и/или акта арбитражного суда о введении в отношении участника запроса предложений процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г.

4. отсутствие приостановления деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.

5. наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом закупки. Срок действия указанных лицензий или свидетельств не должен истекать в период предполагаемого срока действия договора.

6. показатели финансово-хозяйственной деятельности участника запроса предложений должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

7. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

 

 

8. наличие собственного оборудования:

  • Буровые установки колонкового бурения
  • Аттестованной грунтовой лаборатории
  • Установки для статического и динамического зондирования

2.6.

Заявка на участие в закупке должна содержать

1. общие сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, в том числе фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2.  полученную не позднее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не позднее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), а также свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;

5. решение уполномоченного органа юридического лица (участника размещения заказа) об одобрении сделки, в заключение которой имеется заинтересованность определенных законом лиц или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и указанная сделка заключается в случае победы участника по результатам проведения закупки;

6. решение уполномоченного органа юридического лица об одобрении сделки, в заключении которой имеется заинтересованность определенных законом лиц или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и указанная сделка заключается для предоставления обеспечения установленного ст. 15-17 настоящего положения;

7. в случае предоставления заявки лицом, не являющимся непосредственно поставщиком (подрядчиком, исполнителем), но действующим от имени и в интересах последнего, документы, либо их надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие полномочия лица в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

8. документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным  п.2.5. настоящего задания

3. Состав работы

3.1.

Вид работ

В соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящей документации).

  • Буровые установки колонкового бурения
  • Аттестованной грунтовой лаборатории
  • Установки для статического и динамического зондирования

4. Финансовая обеспеченность

4.1.

Стоимость выполняемых работ

- Первоначальная максимальная стоимость определена в сумме 291 515,46 (двести девяноста одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей 46 копеек.

- Окончательная стоимость определяется по результатам проведения запроса предложений, с учетом стоимости работ, предложенной участником заказа.    

4.2.

Порядок формирования цены договора (договора) (цены лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

В цене договора учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение дорожно-строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена сформирована с учетом НДС. При этом для Подрядчика размер НДС внутри цены формируется исходя из его режима налогообложения. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора.

4.3.

Порядок оплаты работ

По факту выполнения работ после подписания Акта приема-передачи выполненных работ. Оплата производится в течение 30 дней с момента подписания акта приема-передачи работ.  

 


Приложение № 1

к договору № 372 от 06.07.2012г.

на выполнение работ по инженерно-

геологическим изысканиям 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геологических изысканий

 

  1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование и местоположение объекта: Парк «Победы» и ботанический сад в городе Чита Забайкальского края._______________________________________________

                                                                                                                                 

Вид строительства  ___новое________________________________________

Стадия проектирования ___Проект планировки_________________________

Сроки проектирования  и строительства ___2012 -2014г.__________________

Заказчик ГАУ «Дворец Молодежи» Забайкальского края._________________

Ф.И.О., должность и телефон ответственного представителя заказчика_______

Директор Константинова М.Б.35-26-56. 40-15-93_______________________

Проектная организация  ЗАО  «Проектная компания»___________________

Ф.И.О., ГИПа, телефон     Зенков С.Ф. 8-385-2 289052____________________

Виды изысканий:   

  1. 1.     Составить карту инженерно-геологических и радиологических условий территории  парка для  проектирования  благоустройства и схем  внутрипарковых  инженерных сетей.
  2. Выполнить коррекировку топографических материалов с учетом  текущих  изменений  рельефа, строений,  и инженерных сетей в границах парка

Состав, сроки и порядок представления отчётных материалов

По договоренности с заказчиком:  июль 2012г.__________________________

_________________________________________________________________

 

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

2.1. Цель изысканий: определение  инженерно-геологических и радиационных условий для проектирования благоустройства парка

 

2.2. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить изыскания __согласно действующих норм____________________ _

2.6. Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик грунтов ___согласно требований действующих норм_________

2.7.  Предполагаемые мероприятия (при наличии просадочных грунтов) по исключению негативного влияния возможных просадок на эксплуатацию зданий и сооружений               уплотнение или замена грунта________________________________________

 

Приложения:

  1. Схема генерального плана парка (эскизный проект);

Задание составил

ГИП                                                                             ___________/  Зенков С.Ф. /

15 мая  2012г

Отчет по испытаниям выдать в 4 экз.