20марта
12марта
7марта
3марта
18октября
8февраля
24января
4января
4января
25декабря
Фото
29 декабря 2018
Рождество со вкусом шоколада
Комментарии
Закупки
Документация на проведение запроса котировок на выполнение капитального ремонта помещения

Приложение № 2

к документации на проведение

запроса котировок

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма описи документов, предоставляемых для участия
в запросе котировок  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в запросе котировок
 на право заключения договора  
на выполнение работ по капитальному ремонту помещения

 

 

Настоящим ___________________________________________________________________

(наименование организации-Участника размещение заказа)

подтверждает, что для участия в запросе котировок  на право заключения договора  нами направляются ниже перечисленные документы

 

№ п\п

Наименование

Кол-во

страниц

  1. 1.        

Заявка на участие в запросе котировок

 

  1.  

График  выполнения этапов работ

 

  1.  

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) (ненужное вычеркнуть/удалить)

 

  1.  

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (Приказ о назначении руководителя), либо  доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа

 

  1.  

Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), а также свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;

 

  1.  

документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям, установленным  п.2.5. документации

 

  1.  

Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником размещения заказа

 

 

Итого количество страниц

 

 

Руководитель организации ________________________________ / __________________/

                                                                                             (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

 

 

Форма заявки на участие в запросе котировок

 

На бланке организации

Дата, исх. номер

 

ГАУ «Дворец молодежи» Забайкальского края

Директору Константиновой Марине Борисовне

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения договора, 

на выполнение капитального ремонта помещения

 

1. Изучив Документацию о запросе котировок на право заключения вышеупомянутого договора

_____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

 в лице, ______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________

(наименование, дата и номер документа)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить  предусмотренные документацией и локальным сметным расчетом работы в соответствии с требованиями документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.2. График выполнения этапов работ [оформляется в виде приложения с учетом требований документации].

3.3 локальный сметный расчет на выполнение работ.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации, влияющими на стоимость выполняемых работ. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении договора и составляет _________________________ рублей.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы, необходимые для выполнения работ по предмету закупки, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работу в соответствии с требованиями документации и согласно с нашими предложениями, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нашей организации не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 %  балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Стоимость имущества общества (валюта баланса) по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату составляет _________________ рублей.

8. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

9. Настоящим подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями наших котировок, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола с результатами проведения запроса котировок.

11. В случае если наши предложения будут лучшими после котировок победителя закупки, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации о запросе котировок и условиями нашей заявки.

12. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон работника организации – Участника, e-mail)

_____________________________________________________________________________

Все сведения о проведении закупки просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить договор в период с момента получения протокола и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях нашей заявки.

15. Настоящая заявка действует до завершения процедуры запроса котировок.

16. [Указывается юридический и фактический адреса, ИНН, КПП участника размещения заказа, банковские реквизиты]

17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________ __________________________________________________________________________

18. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

 

Руководитель организации _____________________ / __________________/

                                                                                             (подпись)                             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер              ______________________ / __________________/

МП                                                                                       (подпись)                             (расшифровка подписи)

 

Примечание: текст, выделенный курсивом,  является пояснением по заполнению заявки и подлежит замене и удалению в окончательном варианте.


Проект

Договор  № _________

на выполнение капитального ремонта помещения

 

 г. Чита                                                                                           «____»  августа 2012 года

 

 Государственное автономное учреждение «Дворец молодежи» Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Константиновой Марины Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны

и__________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора.

1.1.  По результатам проведения запроса котировок (протокол № 16 от 10.08.2012г.) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает обязательство выполнить собственными и привлеченными силами и из своих материалов и на своем оборудовании капитальный ремонт помещения, расположенного по адресу: г.Чита, ул. Богомягкова, дом 23, пом. 5, в объеме предусмотренном локальным сметным расчетом (приложение № 1 к настоящему договору) и сдать результаты  работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в порядке, сроки и на условиях настоящего договора.

1.2. Работы выполняются Подрядчиком в срок до «___» ___________ 2012 года. Допускается досрочное выполнение работ.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ  (КС-2) Заказчиком или его уполномоченным представителем.

 

2. Обязанности  и права сторон.

          2.1. Обязанности Подрядчика:

     2.1.1.Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные договором, с соблюдением условий охраны труда и техники безопасности, правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ,  и сдать работу Заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ.

2.1.2.      Обеспечить качество и результат всех работ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора.

2.1.3.      Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ. Используемые материалы должны быть новыми ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество.

2.1.4.      Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы.

2.1.5.      Предоставлять по первому требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением договора.

2.1.6.      Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности технической документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.7.  Отвечать на претензию в течение трех календарных дней со дня её получения.

2.1.8.   Освободить по завершении Работ по настоящему Договору Объект и (или) его территорию от механизмов и инструментов.

2.1.9.  Обеспечить систематическую уборку мусора с Объекта и прилегающей к нему территории, а также окончательную уборку Объекта перед сдачей результата работ.

2.1.10.  Нести ответственность и устранить все последствия за свой счет в случае повреждения помещений, инженерных систем и иного имущества Заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору.

2.1.11.  В случае привлечения субподрядчиков письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядчиков.

2.1.12.  Передать результат выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3)

2.2.       Права Подрядчика:

2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения договора.

2.2.2. Привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных объемов и видов работ.

2.3.       Обязанности Заказчика:

2.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ в течение срока выполнения работ.

2.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы либо по истечении срока выполнения работ. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.3.  Назначить представителя, осуществляющего технический надзор и контроль за качеством выполняемых Работ по Договору. Представитель Заказчика для проверки выполняемых Работ имеет право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода проведения работ. При этом назначенный представитель Заказчика не  вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.4.  Осуществлять оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Обязательства Заказчика по оплате работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3.5.  В течение 3 (трех) рабочих дней после получения рассмотреть и, в случае отсутствия замечаний согласовать и подписать Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), либо направить Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.

2.4.       Права Заказчика:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком согласно техническому заданию, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению работ.

2.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.4.3. Устранить недостатки, выявленные в работе Подрядчика, и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков или удержать стоимость работ по их устранению (в том числе материалов) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по настоящему договору.

2.4.4. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанные с выполнением  договора. 

2.4.5. Вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становиться явно невозможно.

 

  1. Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Цена договора составляет __________________________________ руб. в том числе НДС –  ______________________.

3.2. В цене договора  учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение дорожно-строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора.

3.3. Изменение стоимости и сроков работ возможно только по соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением.

3.4. Заказчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:

3.4.1. Заказчик вносит аванс в размере 30 (тридцать) % от стоимости работ на основании выставленного Подрядчиком счета в течении 10 дней с момента подписания настоящего договора.

3.4.2. Окончательный расчет за выполненные по настоящему договору работы осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) и выставленного Подрядчиком счета и счет-фактуры.

3.5. Счет и счет-фактура представляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение 5 /пяти/ дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.6. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.

  1. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1.            Передача выполненных работ производится в соответствии с действующими нормами и правилами на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

4.2.            Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) представляются Подрядчиком по окончанию работ. Заказчик, при отсутствии замечаний по объемам и качеству выполненных работ, обязан рассмотреть и подписать указанные документы в течение 3 (трех) календарных дней. В случае наличия замечаний Заказчик дает письменный мотивированный отказ от приемки работ, с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

4.3.            О готовности сдать работы Подрядчик уведомляет Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней после завершения Работ по настоящему Договору.

4.4.            Подрядчик не освобождается от выполнения обязательств, оговоренных условиями настоящего Договора, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта о приемке выполненных работ, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте.

                                         

5. Качество работ и гарантийные обязательства.

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора.

5.2. Подрядчик устанавливает на выполненный объем работ 5 (пять) лет гарантии с даты подписания сторонами акта выполненных работ а на материал в соответствии с гарантийными обязательствами завода изготовителя.

5.3. Остаточный срок годности на момент использования строительных материалов должен составлять не менее 50 % срока годности установленного изготовителем.

5.4. Гарантии качества предоставляются на весь объем применяемых материалов и выполненные Подрядчиком работы.

5.5. Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены договора.

5.6. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока производится за счет Подрядчика в срок, согласованный с Заказчиком, но не превышающий 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков.

5.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

 

  1. 6.                  Ответственность сторон.

6.1. Сторона, нарушившая условия договора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.3. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда,  экологических норм, правил пожарной безопасности при выполнении работ по предмету договора - односторонняя, возлагается на Подрядчика.

6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени:

- в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки до фактического выполнения всего объема работ.

6.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых им дорожно-строительных материалов, а также за качество выполненной работы в пределах гарантийного срока.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы возникших после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.7.1. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по договору. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

6.7.2. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 6.7.1. договора, возмещает другой Стороне понесённые последней убытки.

6.7.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.7. срок выполнения Стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.8. Существенным нарушением договора  считается любое из следующих нарушений:

- если Подрядчик не приступает к работе в течение 10 (Десяти) дней с даты начала работ по договору;

- если Подрядчик не выполнил работы по договору на дату окончания срока выполнения работ.

  1. 7.        Срок действия договора.

7.1.  Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

 

  1. 8.        Прочие условия.

8.1. Все споры и разногласия по исполнению договора или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Забайкальского края.

8.2. В вопросах, не урегулированных договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.4. В случае одностороннего отказа от исполнения договора Заказчик направляет Подрядчику уведомление. Такое уведомление должно быть составлено в письменной форме, содержать причину отказа. Односторонний отказ Заказчика от исполнения договора влечет его расторжение в силу части 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.5. Все приложения являются неотъемлемой частью договора.

8.6. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить другу друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 7 – дневный  срок представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

8.7. Датой надлежащего уведомления (в том числе при отправке Стороной предложения о расторжении Договора) Стороны признают  дату  отправки одной Стороной договора другой Стороне соответствующего документа заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.8. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями.

8.9. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Подрядчика, два экземпляра для Заказчика и содержит 3 листа.

 

  1. 9.                  Реквизиты и подписи сторон