18октября
29сентября
12июня
1июня
29мая
26сентября
2сентября
1июля
14июня
1июня
Фото
29 декабря 2018
Рождество со вкусом шоколада
Комментарии
Закупки
Приложение №1 к извещению № 11 о проведении запроса предложений

            Приложение №1

к извещению № 11

о проведении запроса предложений

 

Документация на проведение запроса предложений  

на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям

 

№ п/п

Перечень основных требований

Содержание требований

1. Общие данные

1.1.

Заказчик

ГАУ "Дворец молодежи" Забайкальского края

1.2.

Подрядная организация

Определяется по результатам процедуры закупки на право заключения договора

1.3.

Характеристика объекта

Местоположение: г.Чита, ул. Генерала Белика (парк)

1.4.

Вид работ

Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на земельном участке (кадастровый номер 75:32:010706:18), расположенном по адресу: г.Чита, ул. Генерала Белика (парк), в соответствии с техническим заданием проектной организации (приложение №1 к настоящему заданию), в том числе:

  • Инженерно-геологическая рекогносцировка территории,
  • Механическое колонковое бурение скважин,
  • Лабораторные работы

 

1.5.

Сроки выполнения работ

Окончательный срок сдачи результата работ в течение 20 дней с момента внесения предоплаты по договору.  

1.6.

Место передачи результатов работ

г.Чита, ул. Богомягкова, дом 23, пом. 4/1

2. Основные данные для выполнения работ

2.1.

Исходные данные для разработки документов, предоставляемые Заказчиком

  1. Техническое задание проектной организации (приложение № 1 к настоящей документации).
  2. Кадастровый паспорт земельного участка.
  3. Смета на геологические изыскания (приложение № 2 к настоящей документации).

2.2.

Основные требования к содержанию работ

- выполнение работ в соответствие с Техническим заданием (приложение №1 к настоящей конкурсной документации);

- выполнение работ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, ГОСТов, СНиП 11-02-96 и СП-11-105-97, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора;

требования к результатам работ:

выполнение письменного технического отчета выполненных изысканий в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

2.3.

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

 - соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

-соблюдение правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

- Подрядчик сдает работы по акту выполненных работ Заказчику, при сдаче выполненных работ Заказчику передаются комплект исполнительной документации.

2.5.

Основные требования к участникам закупки

1.  Данные о квалификации Подрядчика:

1.1. стаж работы инженерно-технического персонала Подрядчика не менее трех лет.

2. Перечень исполненных проектов аналогичного профиля за последние 3 года.

3. отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица (индивидуального предпринимателя) и/или отсутствие в производстве арбитражного суда заявления о признании участника запроса предложений банкротом и/или акта арбитражного суда о введении в отношении участника запроса предложений процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г.

4. отсутствие приостановления деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.

5. наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом закупки. Срок действия указанных лицензий или свидетельств не должен истекать в период предполагаемого срока действия договора.

6. показатели финансово-хозяйственной деятельности участника запроса предложений должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

7. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

 

 

8. наличие собственного оборудования:

  • Буровые установки колонкового бурения
  • Аттестованной грунтовой лаборатории
  • Установки для статического и динамического зондирования

2.6.

Заявка на участие в закупке должна содержать

1. общие сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, в том числе фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2.  полученную не позднее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не позднее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), а также свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;

5. решение уполномоченного органа юридического лица (участника размещения заказа) об одобрении сделки, в заключение которой имеется заинтересованность определенных законом лиц или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и указанная сделка заключается в случае победы участника по результатам проведения закупки;

6. решение уполномоченного органа юридического лица об одобрении сделки, в заключении которой имеется заинтересованность определенных законом лиц или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и указанная сделка заключается для предоставления обеспечения установленного ст. 15-17 настоящего положения;

7. в случае предоставления заявки лицом, не являющимся непосредственно поставщиком (подрядчиком, исполнителем), но действующим от имени и в интересах последнего, документы, либо их надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие полномочия лица в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

8. документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным  п.2.5. настоящего задания

3. Состав работы

3.1.

Вид работ

В соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящей документации).

  • Буровые установки колонкового бурения
  • Аттестованной грунтовой лаборатории
  • Установки для статического и динамического зондирования

4. Финансовая обеспеченность

4.1.

Стоимость выполняемых работ

- Первоначальная максимальная стоимость определена в сумме 101 639,71 (сто одна тысяча шестьсот тридцать девять) рублей 71 копейка.

- Окончательная стоимость определяется по результатам проведения запроса предложений, с учетом стоимости работ, предложенной участником заказа.    

4.2.

Порядок формирования цены договора (договора) (цены лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

В цене договора учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена сформирована с учетом НДС. При этом для Подрядчика размер НДС внутри цены формируется исходя из его режима налогообложения. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора.

4.3.

Порядок оплаты работ

Заказчик производит оплату в следующем порядке:

1. Заказчик вносит аванс в размере 30 (тридцать) % от стоимости работ на основании выставленного Подрядчиком счета.

2. Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ, выставленного Подрядчиком счета и счет-фактуры.

 

 


Приложение № 1

к договору № 372 от 06.07.2012г.

на выполнение работ по инженерно-

геологическим изысканиям 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геологических изысканий

 

  1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование и местоположение объекта: Парк «Победы» и ботанический сад в городе Чита Забайкальского края._______________________________________________

                                                                                                                                 

Вид строительства  ___новое________________________________________

Стадия проектирования ___Проект планировки_________________________

Сроки проектирования  и строительства ___2012 -2014г.__________________

Заказчик ГАУ «Дворец Молодежи» Забайкальского края._________________

Ф.И.О., должность и телефон ответственного представителя заказчика_______

Директор Константинова М.Б.35-26-56. 40-15-93_______________________

Проектная организация  ЗАО  «Проектная компания»___________________

Ф.И.О., ГИПа, телефон     Зенков С.Ф. 8-385-2 289052____________________

Виды изысканий:   

  1. 1.     Составить карту инженерно-геологических и радиологических условий территории  парка для  проектирования  благоустройства и схем  внутрипарковых  инженерных сетей.
  2. Выполнить коррекировку топографических материалов с учетом  текущих  изменений  рельефа, строений,  и инженерных сетей в границах парка

Состав, сроки и порядок представления отчётных материалов

По договоренности с заказчиком:  июль 2012г.__________________________

_________________________________________________________________

 

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

2.1. Цель изысканий: определение  инженерно-геологических и радиационных условий для проектирования благоустройства парка

 

2.2. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить изыскания __согласно действующих норм____________________ _

2.6. Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик грунтов ___согласно требований действующих норм_________

2.7.  Предполагаемые мероприятия (при наличии просадочных грунтов) по исключению негативного влияния возможных просадок на эксплуатацию зданий и сооружений               уплотнение или замена грунта________________________________________

 

Приложения:

  1. Схема генерального плана парка (эскизный проект);

Задание составил

ГИП                                                                             ___________/  Зенков С.Ф. /

15 мая  2012г

Отчет по испытаниям выдать в 4 экз.


Приложение № 2

к документации на проведение

запроса предложений

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма описи документов, предоставляемых для участия
в запросе предложений  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в запросе предложений
 на право заключения договора  
на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям

 

 

Настоящим ___________________________________________________________________

(наименование организации-Участника размещение заказа)

подтверждает, что для участия в запросе предложений  на право заключения договора  нами направляются ниже перечисленные документы

 

№ п\п

Наименование

Кол-во

страниц

  1. 1.        

Заявка на участие в запросе предложений

 

  1.  

График  выполнения этапов работ

 

  1.  

Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ

 

  1.  

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) (ненужное вычеркнуть/удалить)

 

  1.  

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (Приказ о назначении руководителя), либо  доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа

 

  1.  

Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), а также свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;

 

  1.  

документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным  п.2.5. конкурсной документации

 

  1.  

Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником размещения заказа

 

 

Итого количество страниц

 

 

Руководитель организации ________________________________ / __________________/

                                                                                             (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

 

 

Форма заявки на участие в запросе предложений

 

На бланке организации

Дата, исх. номер

 

ГАУ «Дворец молодежи» Забайкальского края

Директору Константиновой Марине Борисовне

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора,  на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям

 

1. Изучив Документацию о запросе предложений на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

 в лице, ______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________

(наименование, дата и номер документа)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить  предусмотренные техническим заданием на выполнение работ работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.2. График выполнения этапов работ [оформляется в виде приложения с учетом требований Конкурсной документации].

3.3 смету на выполнение работ.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации, влияющими на стоимость выполняемых работ. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя  стоимость _____________________________________________ [указывается все, что включено в стоимость работ] и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении договора и составляет _________________________ рублей.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы, необходимые для выполнения работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работу в соответствии с требованиями документации и согласно с нашими предложениями, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нашей организации не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 %  балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Стоимость имущества общества (валюта баланса) по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату составляет _________________ рублей.

8. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

9. Настоящим подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола с результатами проведения открытого конкурса.

11. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя закупки, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об запросе предложений и условиями наших предложений.

12. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон работника организации – Участника, e-mail)

_____________________________________________________________________________

Все сведения о проведении закупки просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить договор в период с момента получения протокола и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений.

15. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения запроса предложений.

16. [Указывается юридический и фактический адреса, ИНН, КПП участника размещения заказа]

17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________ __________________________________________________________________________

18. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

 

Руководитель организации _____________________ / __________________/

                                                                                             (подпись)                             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер              ______________________ / __________________/

МП                                                                                       (подпись)                             (расшифровка подписи)

 

Примечание: текст, выделенный курсивом,  является пояснением по заполнению заявки и подлежит замене и удалению в окончательном варианте.


Проект

Договор  № _________

на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям

 

 г. Чита                                                                                           «____»  июля 2012 года

 

 Государственное автономное учреждение «Дворец молодежи» Забайкальского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Константиновой Марины Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны

и__________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора.

1.1.  По результатам проведения запроса предложений (протокол № ___ от _____________ 2012г.) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает обязательство выполнить собственными и привлеченными силами и из своих материалов и на своем оборудовании работы, указанные в пункте 1.2. настоящего договора, и сдать результаты  работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в порядке, сроки и на условиях настоящего договора.

1.2. Заказчик  поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по инженерно-геологическим изысканиям земельного участка (кадастровый номер 75:32:010706:18), расположенном по адресу: г.Чита, ул. Генерала Белика (парк), в том числе:

  • Инженерно-геологическая рекогносцировка территории,
  • Механическое колонковое бурение скважин,
  • Лабораторные работы.

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием проектной организации.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в течение 20 дней с момента внесения предоплаты по договору.

1.4. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

 

2. Обязанности  и права сторон.

          2.1. Обязанности Подрядчика:

     2.1.1.Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные договором, с соблюдением условий охраны труда и техники безопасности, правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ,  и сдать работу Заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ.

2.1.2. выполнить работы в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, ГОСТов, СНиП 11-02-96 и СП-11-105-97, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора.

2.1.3. Передать результат работ по акту приема-передачи в виде технического отчета выполненных изысканий на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде. 2.1.4. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы.

2.1.5. Предоставлять по первому требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением договора.

2.1.6. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности технической документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Отвечать на претензию в течение трех календарных дней со дня её получения.

2.1.8. Освободить по завершении Работ по настоящему Договору Объект и (или) его территорию от механизмов и инструментов и обеспечить систематическую уборку мусора с Объекта и прилегающей к нему территории, а также окончательную уборку Объекта перед сдачей результата работ.

2.1.9. Нести ответственность и устранить все последствия за свой счет в случае повреждения помещений, инженерных систем и иного имущества Заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору.

2.1.10. В случае привлечения субподрядчиков письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядчиков.

2.2.       Права Подрядчика:

2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения договора.

2.2.2.  По согласованию с Заказчиком привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных объемов и видов работ.

2.3.       Обязанности Заказчика:

2.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ в течение срока выполнения работ.

2.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы либо по истечении срока выполнения работ. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.3.  Назначить представителя, осуществляющего технический надзор и контроль за качеством выполняемых Работ по Договору. Представитель Заказчика для проверки выполняемых Работ имеет право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода проведения работ. При этом назначенный представитель Заказчика не  вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.4.  Осуществлять оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Обязательства Заказчика по оплате работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3.5.  В течение 3 (трех) рабочих дней после получения рассмотреть и, в случае отсутствия замечаний согласовать и подписать Акт о приема-передачи выполненных работ, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.

2.4.       Права Заказчика:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком согласно техническому заданию, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению работ.

2.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.4.3. Устранить недостатки, выявленные в работе Подрядчика, и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков или удержать стоимость работ по их устранению (в том числе материалов) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по настоящему договору.

2.4.4. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанные с выполнением  договора. 

2.4.5. Вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становиться явно невозможно.

2.4.6.  В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю выполненную к дате получения уведомления работу.

 

Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Цена договора составляет ______________________рублей______ копейка, в том числе НДС_________ рублей.

3.2. В цене договора  учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора.

3.3. Изменение стоимости и сроков работ возможно только по соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением.

3.4. Заказчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:

3.4.1. Заказчик вносит аванс в размере 30 (тридцать) % от стоимости работ на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.4.2. Окончательный расчет за выполненные по настоящему договору работы осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ, выставленного Подрядчиком счета и счет-фактуры.

3.4. Счет и счет-фактура представляется Подрядчиком в соответствии с