№ п/п

Перечень основных требований

Содержание требований

1. Общие данные

1.1.

Заказчик

ГАУ "Дворец молодежи" Забайкальского края

1.2.

Подрядная организация

Определяется по результатам конкурса на право заключения контракта

1.3.

Характеристика объекта

Местоположение:

г.Чита, ул. Генерала Белика, 41

Осложняющие факторы: наличие земельных участков с различными формами собственности

1.4.

Вид работ

1. Проект планировки парка и ботанического сада

2. Эскизные проекты на объекты парка и ботанического сада

1.5.

Сроки выполнения работ

Окончательный срок сдачи результата работ 01.09.2012, промежуточные сроки – последнее число каждого календарного месяца

1.6.

Место передачи результатов работ

г.Чита, ул. Генерала Белика, 41

2. Основные данные для проектирования

2.1.

Исходные данные для разработки документов, предоставляемые Заказчиком

1. Материалы о современном использовании территории:

координаты по проекту планировки парка и ботанического сада

материалы землепользования (отводы земельных участков)

2.2.

Основные требования к содержанию работ

Выполнить работы в соответствии с законодательством РФ, регулирующим порядок выполнения работ, являющихся предметом настоящего контракта

2.3.

Основные требования к участникам конкурса

1.  Данные о квалификации исполнителей:

1.1. стаж работы архитекторов, звания, награды

2. Перечень исполненных проектов аналогичного профиля за последние 5 лет, в том числе:

2.1. градостроительные объекты, выполненные по государственным контрактам.

2.2. проекты инженерной инфраструктуры градостроительных объектов;

2.3. предоставить копии договоров положительных заключений гос.экспертизы

2.4. отсутствие процедуры ликвидации участника конкурса - юридического лица (индивидуального предпринимателя) и/или отсутствие в производстве арбитражного суда заявления о признании участника Открытого конкурса банкротом и/или акта арбитражного суда о введении в отношении участника открытого конкурса процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г.

2.5. отсутствие приостановления деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи конкурсной заявки.

2.6. наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом открытого конкурса. Срок действия указанных лицензий или свидетельств не должен истекать в период предполагаемого срока действия договора.

2.7. показатели финансово-хозяйственной деятельности участника открытого конкурса должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

2.8. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

2.4.

 Заявка на участие в конкурсе должна содержать

1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, в том числе фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2.  полученную не позднее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не позднее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), а также свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;

5. решение уполномоченного органа юридического лица (участника размещения заказа) об одобрении сделки, в заключении которой имеется заинтересованность определенных законом лиц или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и указанная сделка заключается в случае победы участника по результатам проведения аукциона;

6. решение уполномоченного органа юридического лица об одобрении сделки, в заключении которой имеется заинтересованность определенных законом лиц или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и указанная сделка заключается для предоставления обеспечения установленного ст. 15-17 настоящего положения;

7. в случае предоставления заявки лицом, не являющимся непосредственно поставщиком (подрядчиком, исполнителем), но действующим от имени и в интересах последнего, документы, либо их надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие полномочия лица в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

8. документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям, установленным  п.2.3. настоящего задания

3. Состав работы

3.1.

Исследовательская часть

Текстовые материалы:

-Российский и европейский опыт реконструкции парковых зон и ботанических садов;

-варианты предложений по видам работ;

-расчетное обоснование выбранного варианта;

-финансово-экономический прогноз.

3.2.

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории парка и ботанического сада

Графические материалы:

- основной чертеж, на котором отображаются красные линии, линии обозначающие аллеи, дорожки, дороги, проезды, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, границы зон планируемого размещения объектов (М 1:2000)

Текстовые материалы:

- пояснительная записка, содержащая положение о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории.

3.3.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Графические материалы:

- схема расположения элементов планировочной структуры, на которой отображаются границы проектируемой территории, зоны различенного функционального назначения, основные планировочные и транспортно-коммунальные связи (М 1: 10 000)

- схема границ зон с особыми условиями использования территории (М 1: 2 000)

- схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1: 2000)

Текстовые материалы:

Пояснительная записка, содержащая описание и обоснование положения, касающихся:

- определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территорий

- предложений по финасово-экономическому прогнозу, очередности и срокам реализации, инвестиционной привлекательности

4. Финансовая обеспеченность

4.1.

Стоимость выполняемых работ

- Первоначальная максимальная стоимость определена в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей 

- Окончательная стоимость определяется по условиям конкурса и заключенного контракта

4.2.

Порядок оплаты работ

По факту выполнения работ после подписания Акта приема-передачи выполненных работ